建设工程合同纠纷的处理方式主要有( )。 -一级建造师题库-在线考试题库网

[多选题]

建设工程合同纠纷的处理方式主要有( )。

A
诉讼
B
调解
C
仲裁
D
和解
E
行政处理

正确答案：A,B,C,D 学习难度：

题目解析：

项目部应按以下程序进行合同争议处理:准备并提供合同争议事件的证据和详细报告，通过和解或调解达成协议，解决争议;通过和解或调解无效时，按合同约定提交仲裁或诉讼处理。故本题答案为A,B,C,D

查看正确答案与解析

上一题下一题

一级建造师相关问题直击灵魂考点，一一破解查看更多

混凝土结构中，模板工程设计的安全性原则是指模板具有足够的（&emsp;&emsp;）。-一级建造师题库查看答案
关于建筑幕墙施工的说法,正确的是（&emsp;&emsp;）。-一级建造师题库查看答案
关于地基与基础工程实体验收所需条件的说法，正确的有( )。 -一级建造师题库查看答案
下列属于危险性较大的分部分项工程范围的有（）。-一级建造师题库查看答案
板、次梁与主梁交叉时（无圈梁或垫梁）钢筋的位置顺序是（）。 -一级建造师题库查看答案
下列属于结构在设计工作年限内，必须符合的规定的是（）。-一级建造师题库查看答案
需在15d内完成2700t钢筋制作任务，每个工人每日工效为4．5t，则钢筋制作劳动力至少投入( )人。 -一级建造师题库查看答案
无粘结预应力施工包含的工序有()。-一级建造师题库查看答案
某工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。施工合同约定:项目生产设备由业主购买;开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前(或拖后)1天，奖励(或罚款) 1万元（含规费、税金）。工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图4.1所示(时间单位:天)，并得到监理人的批准。工程项目施工过程中，发生了如下事件: 事件1:厂房基础施工时，地基局部存在软弱土层，因等待地基处理方案导致15名工人窝工4天、机械闲置4个台班(台班费为1200元/台班，台班折旧费为700元/台班);地基处理产生工料机费用6000元;基础工程量增加50m3(综合单价:420元/m3)。地基处理和基础工程量增加造成厂房基础作业时间延长2天。事件2:7月10日~7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障;7月11日~7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天(每天1个台班，机械租赁费1500元/天)，其他作业未受到影响。事件3：设备基础施工后,由于业主方更换了部分设备型号,要求拆除部分基础重新施工,拆除用工10个工日，机械2个台班( 台班单价300元/台班，其中折旧费200元/台班)。重新施工基础20m3，综合单价450元/m3。设备基础拆除和重新施工共用10天。事件4:在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致进场的部分生产设备和承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日。业主调换生产设备费用为1. 8万元，承包商重新购置门窗的费用为7000元，作业时间均延长2天。事件5:鉴于工期拖延较多，征得监理人同意后，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。问题: 1.分别说明承包商能否就上述事件1~事件5向业主提出工期和(或)费用索赔，并说明理由。 2.承包商在事件1~事件5中得到的工期索赔各为多少天?工期索赔共计多少天?该工程的实际工期为多少天?工期奖(罚)款为多少万元? 3.如果该工程人工工资标准为120元/工日，窝工补偿标准为40元/工日，管理费和利润为工料机费用之和的15%，规费和税金为工料机管理费利润之和的18%。因发生甲方的风险事件导致的工人窝工和机械闲置费用，只计取规费和税金，因甲方的责任事件导致的工人窝工和机械闲置，除计取规费和税金外，还应补偿现场管理费，补偿标准约定为窝工人工和机械费之和的5%。分别计算承包商在事件1~事件4中得到的费用索赔各为多少元?费用索赔总额为多少元? (费用以元为单位，计算结果取整)-一级建造师题库查看答案
当屋面坡度大于( )时，卷材应采取满粘和钉压固定措施。 -一级建造师题库查看答案
某新建工程，建筑面积15000㎡，地下两层，地上五层，钢筋混凝土框架结构采用800mm厚钢筋混凝土筏板基础，建筑总高20m。建设单位与某施工总承包单位签订了总承包合同。施工总承包单位项目部技术负责人组织编制了项目质量计划，由项目经理审核后报监理单位审批。并事先对施工过程进行确认。在征得建设单位同意的情况下，施工总承包单位将基坑支护工程分包给某具备相应资质的专业承包单位。施工过程中，施工总承包单位对分包单位的安全生产实施检查和考核。一楼大厅支模高度为9m，施工单位编制了模架施工专项方案并经审批后，及时进行专项方案专家论证。论证会由总监理工程师组织，在行业协会专家库中抽出5名专家，其中1名专家是该工程设计单位的总工程师。论证后，专家组给出明确的结论：修改后通过。施工过程中对物料提升进行设备设施安全验收检查时发现，卷筒边缘设置防止钢丝绳脱出的防护装置；钢丝绳端部固定采用绳卡固定，数量为2个且间距为钢丝绳直径的5倍，绳卡正反交替设置。与建筑采用钢筋连接，并在架体外侧两角6米和12米高度处设置缆风绳。施工过程中发生塔吊倒塌事故，由于四周空旷，只造成塔吊司机因伤损失128个工作日。经调查系职业安全卫生管理规章制度不完善造成的，属于“管理因素”。【问题】 1.项目部质量计划的做法是否妥当？说明理由。施工企业事先对施工过程进行确认的内容有哪些？ 2.施工总承包单位对分包单位检查和考核应包括哪些内容？ 3.分别指出专项施工方案及专家论证中的错误做法，并说明理由。针对专家论证给出的结论，施工单位应如何处置？除了修改后通过，专家论证的结论还有哪些？ 4.除了龙门架及井架物料提升机外，还有哪些设备设施在安装、搭设过程中或完成后应进行设备设施安全验收检查？分别写出本工程物料提升机使用过程中错误之处的正确做法。 5.根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441规定，按事故严重程度分类，本事故属于哪类事故？除了管理因素，安全生产中常见的危险和有害因素还有哪些？-一级建造师题库查看答案
下列属于剪力墙结构优点的是（）。-一级建造师题库查看答案
钢结构中使用的连接螺栓一般分为普通螺栓和高强度螺栓两种，其中，高强度螺栓按连接形式通常分为（&emsp;&emsp;）。 -一级建造师题库查看答案
关于高强度螺栓连接施工的说法，正确的是（）。-一级建造师题库查看答案
墙体节能工程使用的保温隔热材料，其( )应符合设计要求。 -一级建造师题库查看答案
关于现场宿舍管理的说法，正确的有( )。 -一级建造师题库查看答案
为了加强砌体结构房屋的抗震构造措施，砌体结构房屋应设置现浇钢筋混凝土（）。-一级建造师题库查看答案
冬期施工混凝土配合比确定依据有( )。-一级建造师题库查看答案
关于施工现场动火审批的说法，正确的是( )。 -一级建造师题库查看答案
根据控制室内环境污染的不同要求，下列建筑属于Ⅱ类民用建筑工程的是（&emsp;&emsp;） -一级建造师题库查看答案