一级建造师题库
首页
在线题库
个人中心
当前位置:
在线考试题库网
一级建造师题库
[单选题]
关于电缆敷设前的检查说法,错误的是( )。
A
电缆通道畅通,排水良好
B
电缆型号、规格、电压应符合设计要求
C
电缆外观应无损伤、绝缘良好
D
充油电缆的油压不宜低于0.05MPa
正确答案:
D
学习难度:
题目解析:
本题考核的是电缆敷设前的检查。电缆敷设前的检查包括:(1)电缆通道畅通,无堵塞,排水良好,隧道内照明通风符合要求。(2)电缆型号、规格、电压应符合设计要求。(3)充油电缆的油压不宜低于0.15MPa。
查看正确答案与解析
上一题
下一题
领取2025一级建造师考前押题
提交信息
重置
提示:我们将把押题资料以短信的方式发送至您的手机
一级建造师相关问题
直击灵魂考点,一一破解
查看更多
热力管道与其他管道共架敷设时,疏水器应安装在()。-一级建造师题库
查看答案
建筑管道系统非承压管道的系统试验有( )。 -一级建造师题库
查看答案
下列接闪器的试验内容中,金属氧化物接闪器应试验的内容有()。-一级建造师题库
查看答案
起重吊装作业稳定性中,属于吊装系统的稳定性的主要内容有( )。 -一级建造师题库
查看答案
变压器铁芯损耗与频率成()关系,所以应根据使用频率来设计和使用变压器。-一级建造师题库
查看答案
不符合耐火陶瓷纤维施工技术要求的是( )。-一级建造师题库
查看答案
关于齿轮装配的说法,正确的是(  )。-一级建造师题库
查看答案
关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是()。-一级建造师题库
查看答案
架空线路施工的一般程序中,杆塔组立的紧前工作是()-一级建造师题库
查看答案
计量标准器具使用时,除应具备称职的保存、使用人员外,还应具备称职的( ) 人员。 -一级建造师题库
查看答案
【背景资料】 A公司承建某2×300MW锅炉发电机组工程。锅炉为循环流化床锅炉,汽机为凝汽式汽轮机。锅炉的部分设计参数见表5: A公司持有1级锅炉安装许可证和GD1级压力管道安装许可证,施工前按规定进行了安装告知。由B监理公司承担工程监理。 A公司的1级锅炉安装许可证在2个月后到期,A公司已于许可证有效期届满前6个月,按规定向公司所在地省级质量技术监督局提交了换证申请,并已完成换证鉴定评审,发证在未来的两周内完成。但监理工程师认为,新的许可证不一定能被批准,为不影响工程的质量和正常进展,建议建设单位更换施工单位。 工程所在地的冬季气温会低至-10℃,A公司提交报审的施工组织设计中缺少冬季施工措施,监理工程师要求A公司补充。锅炉受热面的部件材质主要为合金钢和20G,在安装前,根据制造厂的出厂技术文件清点了锅炉受热面的部件数量,对合金钢部件进行了材质复验。 A公司在油系统施工完毕,准备进行油循环时,监理工程师检查发现油系统管路上的阀门门杆垂直向上布置,要求整改。A公司整改后,自查原因,是施工技术方法的控制策划失控。 锅炉安装后进行整体水压试验。 (1)水压试验时,在汽包和过热器出口联箱处各安装了一块精度为1.0级的压力表,量程符合要求;在试压泵出口也安装了一块同样精度和规格的压力表。 (2)在试验压力保持期间,压力降△p=0.2MPa,压力降至汽包工作压力后全面检查:压力保持不变,在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾,受压元件没有明显变形。 在工程竣工验收中,A公司以监理工程师未在有争议的现场费用签证单上签字为由,直至工程竣工验收50d后,才把锅炉的相关技术资料和文件移交给建设单位。 【问题】 1.本工程中,监理工程师建议更换施工单位的要求是否符合有关规定?说明理由。 2.锅炉安装环境温度低于多少度时应采取相应的保护措施?A公司是根据哪些技术文件清点锅炉受热面的部件数量?如何复验合金钢部件的材质? 3.油系统管路上的阀门应怎样整改?施工技术方法的控制策划有哪些主要内容? 4.计算锅炉一次系统(不含再热蒸汽系统)的水压试验压力。压力表的精度和数量是否满足水压试验要求?本次水压试验是否合格? 5.在工程竣工验收中,A公司的做法是否正确?说明理由。 -一级建造师题库
查看答案
【背景资料】 A施工单位总承包某石油库区改扩建工程,主要工程内容包括:(1)新建4台50000m3浮顶油罐;(2)罐区综合泵站及管线;(3)建造18m跨度钢混结构厂房和安装1台32t桥式起重机;(4)油库区原有4台10000m3拱顶油罐开罐检查和修复。A施工单位把厂房建造和桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B施工单位。工程项目实施中做了以下工作: 工作1:A施工单位成立了工程项目部。项目部编制了职业健康安全技术措施计划,制定了风险对策和应急预案。 工作2:根据工程特点,项目部成立了消防领导小组,落实了消防责任制和责任人员,加强了防火、易燃易爆物品等的现场管理措施。 工作3:为保证库区原有拱顶罐检修施工安全,项目部制定了油罐内作业安全措施。主要内容包括: (1)关闭所有与油罐相连的可燃、有害介质管道的阀门,并在作业前进行检查。 (2)油罐的出、入口畅通。 (3)采取自然通风,必要时强制通风。 (4)配备足够数量的防毒面具等。 (5)油罐内作业使用电压为36V的行灯照明,且有金属保护罩。 工作4:B施工单位编制了用桅杆系统吊装32t桥式起重机吊装方案,由B单位技术总负责人批准后实施。 问题 1.应急预案分为哪几类? 2.列出现场保卫消防管理的主要具体措施。 3.指出并纠正项目部的油罐内作业安全措施的不妥或错误之处,并补充遗漏的内容。 4.32t桥式起重机吊装方案的审批程序是否符合规定要求?说明理由。-一级建造师题库
查看答案
[背景资料] 某安装公司承接一商务楼(地上9层、地下1层)的电梯安装工程,工程有10层10站曳引式电梯2台,工期为60天。安装公司项目部进场后,将拟安装的电梯工程书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门,并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划。 对施工方案进行审核时发现,井道的照明布置图(如下图所示)不符合安全要求、井道内的照度也不能达标,要求项目部对施工方案进行优化。 电梯安装前,项目部对机房的设备基础、井道的建筑结构进行检测,土建施工质量均符合电梯安装要求:曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格,并采用建筑塔吊及施工升降机将部件搬运到位。 施工过程中,还发生了如下事件: 事件1:监理工程师在进行现场检查时,发现井道照明配电箱的接线方式(如下图所示)存在极大的安全隐患,要求安装公司立即停工整改。 事件2:电梯安装进入自检试运行阶段,尽管安装公司现场在电梯门口放置了“正在试运行,非工作人员禁止进入电梯”的警告标志,仍然有6名同工地非电梯安装作业人员自乘电梯至5层,电梯故障坠落至底层,造成2人死亡、4人重伤的安全事故。安装公司项目经理立即向公司主管领导进行了事故报告。 [问题] 1、安装公司进行书面告知,需要提交哪些材料? 2、指出机房井道照明布置图中存在的错误。机房井道对照度有何要求? 3、井道照明配电系统的接线图存在哪些错误?简述理由。 4、指出背景中的安全事故的等级?试分析发生此次安全事故的原因? -一级建造师题库
查看答案
接地模块的安装要求有( )。 -一级建造师题库
查看答案
某石化企业投资10亿元人民币建一座化肥厂,由于工期紧迫,招标时图纸设计粗糙,工程量清单不详,工程量由投标人估算并报价,最终核定总价,招标文件标明以施工总承包形式总价包干,并提示风险,合同执行过程中总价包死,不发生变更签证,报价时投标人对风险一并予以考虑。设备和材料由建设单位采购提供,经资格审查确认A公司具备压力容器安装资质。最终A公司中标,并签订了施工合同。施工中发生如下事件: 施工过程中,关键线路发生下列情况:一台主要设备因晚交货,拖延工期10天,施工单位发生窝工及管理费用5万元;因土建一台主机基础出现质量事故,延误工期4天,发生窝工费用3万元;因洪水灾害延误工期5天,增加窝工及施工机具维修费6万元,已进场工艺设备维修费10万元,总工程量增加共增加费用50万元。 由于该化工厂部分管道属于输送高度危害流体,A公司对这部分管道安装结束冲洗后进行了试验。 一台压力容器解体进厂,现场A公司进行组装焊接时,监理工程师予以制止。 联合试运转结束后,建设单位要求A公司主持编制带负荷试运转方案,A公司予以拒绝。 问题 1.本工程采用固定总价合同的方式是否合理?说明理由。 2.分析并计算A公司可向建设单位索赔的工期和费用。 3.分析问题3中,监理工程师制止A公司现场组焊的理由。 4.分析问题4中A公司拒绝的理由。-一级建造师题库
查看答案
浮筒式液位计可采用( )校准。 -一级建造师题库
查看答案
【案例背景】 某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工,土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照《建设工程施工合同(承包文本)》与建设单位签订了施工合同。合同约定:A安装公司负责工程设备和材料的采购,合同工期为215天(3月1日到9月30日),工程提前1d奖励2万元,延误1d罚款2万元。合同签订后,A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等,并经建设单位批准。 合同实施过程中发生如下事件: 1.A安装公司项目部进场后,因B建筑公司的原因,土建工程延期10天交付给安装公司项目部,使得A安装公司项目部的开工事件延后了10d。 2.因供货厂家原因,订货的不锈钢阀门延期15天送达到施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查、阀体完好,开启灵活,准备用于工程管道安装,被监理工程师叫停,要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行了试验,试验全部合格。 3.监理工程师发现:A安装公司项目部已经开始压力管道的安装,但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行了整改,并向本市特种设备安全监督部门书面告知。 因以上时间造成工期延误,A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔,要求增加工期25d。项目部采取了技术措施,施工人员加班加点赶工期,使得机电安装工程在10月4且完成。 该机电安装工程完工后,建设单位在10月4日未经工程验收就擅自投入使用,在使用3d发现不轿钢管道焊缝渗漏严重。建设单位要求项目部进行返工抢修,项目部抢修后,经再次试运转检验合格,在10月11日后重新投用。 【问题】 1、送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验?给出不锈钢阀门试验介质的要求? 2、施工单位在压力试验前未履行“书面告知”手续,可受到哪些行政处罚? 3、A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款?金额是多少万元?说明理由。 4、该工程的保修期从何日起算?写出工程保修的工作程序?-一级建造师题库
查看答案
案例二 背景资料A公司承接某油田设备安装工程,其中压缩厂房的工程内容包括:往复式天然气压缩机组安装、工艺管道及20/5t桥式起重机安装。压缩机组大件重量见表2。A公司进场后建了项目部,并按要求配备了专职安全生产管埋八员,完成了施工组织设计及各施工方案的编制,并对项目中涉及到的特种设备进行了识别。按《大件设备运输方案》,在厂房封闭前,用300t、75t汽车吊将桥式起重机大梁、压缩机主机和电机等大件设备采用"空投”方式预存在起重机轨道及设备基础上,待厂房封闭后再进行安装。 桥式起重机到货后,项目部及时进行吊装就位。项目部就压缩机进场及厂房封闭与建设单位进行沟通时被告知:由于压缩机制造的原因,设备进场时间推后3个月;1个月内完成厂房封闭;要求A公司对原《大件设备运输方案》进行修订。方案修订为利用倒链、拖排、滚杠配合完成设备的水平运输,再用自制吊装门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。桥机桥式起重机在安装前已进行了施工告知,设备安装完成、自检及试运行合格后,经建设单位和监理验收合格,安装及验收资料完整。施工人员在使用桥式起重机进行压缩机辅机设备吊装就位时,被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用,经整改后完成了压缩机辅机设备吊装就位工作。在压缩机负荷试运行中,压缩机的振动和温升超标,经拆检发现:3只—级排气阀损坏;中体与气缸的3条连接螺栓断裂。相关方启动质量事故处理程序,立即报告并对事故现场进行保护。事故发生后,经分析,因进气中富含的凝析油和水蒸气在压缩过程中析出造成液击所致。建设单位随后指令施工单位在压缩机进气管路上加装凝析油捕集器和丙烷制冷干燥装置,问题得到解决。A公司项目经理安排合同管理人员准备后续索赔工作。 问题: 1.A公司项目部确定专职安全生产管理人员人数的依据是什么?编制的那个方案需要组织专家论证,说明理由。 2.桥式起重机被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用的原因是什么?应该怎样整改? 3.负荷试运行应由哪个单位组织实施?根据本次质量事故处理程序,还需完成那些过程? 4.索赔成立的三个必要条件是什么? -一级建造师题库
查看答案
适用于现货价值较小的标准设备、制造高度专门化的设备的采购方式是(  )-一级建造师题库
查看答案
[背景资料] 华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一大型商场的机电安装工程项目,工程范围包括:采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程和锅炉安装工程等,合同造价为3200万元。其中变配电所已按设计要求建完,能满足生产使用,并应提前受电为其他建筑设备的试运转提供条件,由业主方运行管理。设备开箱检查时发现变压器漏油,因此停工3天进行处理,在分承包合同约定的日期与总承包方同步完工,启动整个单位工程的竣工验收。 在施工过程中,由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求,向业主提出变更设计要求。当施工单位收到设计变更施工图后,采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对,结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。智能化监控设备安装后,安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试,传感器用高精度仪表现场校验,使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。 【问题】 1.工程量清单计价应包括哪些组成部分?该工程因设计变更引发工程量变更情况,综合单价应如何调整? 2.指出该机电安装工程项目划分的分部工程有哪些? 3.智能化监控设备安装后,应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测? 4.因变配电所已受电、由业主方运行管理,该公司是否可以提前办理竣工验收手续?说明理由。 5.设备开箱检查时需要检查变压器的哪些方面?-一级建造师题库
查看答案
最新问题
直击灵魂考点,一一破解
查看更多
根据下列材料,回答问题。 某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,该企业2022年12月初“应付职工薪酬”科目贷方余额为500万元,12月发生的有关职工薪酬的业务资料如下: (1)以银行存款支付上月的应付职工薪酬,并按规定代扣代缴职工个人所得税22万元和个人负担的社会保险费58万元,实发工资420万元。 (2)计提供专设销售机构职工免费使用的20辆小汽车的折旧,每辆小汽车每月折旧额为500元。 (3)分配本月货币性职工薪酬300万元(未包括累计带薪缺勤相关的职工薪酬),其中,直接生产产品人员180万元,车间管理人员50万元,企业行政管理人员40万元,专设销售机构人员30万元,该职工薪酬将于下月初支付。 (4)外购20台空气净化器作为本月生产车间工人的福利补贴发放。每台空气净化器买价1130元,其中含增值税130元,款项以银行存款支付。(提示:增值税未认证,税金可直接计入成本) (5)该企业实行累积带薪缺勤制度,期末预计10名部门经理人员和15名销售人员未使用带薪休假,预期支付的薪酬金额分别为4万元和8万元。 -初级会计师题库
查看答案
根据下面资料,回答问题 甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年12月发生下列销售业务: (1)3日,向A公司销售商品1000件,每件商品的不含税标价为8万元,在此基础上,甲公司同意给予A公司10%的商业折扣。每件商品的成本为5万元。商品已发出,并开出增值税专用发票,货款已收存银行。 (2)5日,向B公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价为600万元,增值税税额为78万元。该批商品的成本为400万元。13日,收到B公司全部款项,并存入银行。 (3)15日,向C公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价为900万元,增值税税额为117万元,该批商品的成本为700万元。商品已发出,货款尚未收到。 (4)21日,收到D公司退回的当年5月所购商品的20%。该商品的售价为1000万元,成本为800万元,且于发出商品当日收到全部款项。经核查,该批商品存在质量问题,甲公司同意了D公司的退货要求。当日,收到D公司交来的税务机关开具的进货退货证明单,并开具红字增值税专用发票和支付退货款项。 (5)甲公司本年度10月1日接受一项产品安装业务,安装期为5个月,合同总收入为60万元,至年底已预收款项45万元,已实际发生的成本为28万元,用银行存款支付,估计还将发生的成本为12万元。假定上述合同对甲公司来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定.以已发生成本占估计总成本的比例确定履约进度。(假设不考虑增值税。) 要求:根据上述资料,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示) -初级会计师题库
查看答案
根据下面资料,回答问题 甲公司是一家股份有限公司,为增值税一般纳税人。2020年1月1日。所有者权益总额为10000万元,其中股本6000万元,资本公积1000万元,盈余公积1200万元,未分配利润1800万元。2020年度甲公司发生如下经济业务: (1)M投资者投入自产产品一批,双方确认价值为540万元,公允价值是560万元,税务部门认定增值税为72.8万元,并开具了增值税专用发票。同时甲公司增加股本400万元,相关法律手续已办妥。 (2)经股东大会决议,并报有关部门核准,甲公司增发普通股600万股,每股面值1元,每股发行价格5元,按照发行股款的2%向证券公司支付发行费。发行款已全部收到并存入银行。 (3)因扩大经营规模需要.经股东大会批准。甲公司将盈余公积360万元转增股本。 (4)结转本年实现净利润800万元。 (5)按税后利润的10%提取法定盈余公积。 (6)向投资者宣告分配现金股利100万元。 (7)将“利润分配——提取法定盈余公积”“利润分配——应付现金股利”明细科目余额结转至“利润分配——未分配利润”明细科目。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。 -初级会计师题库
查看答案
现金流量表的基本原理是以收付实现制为基础提供的会计核算资料为依据,按照权责发生制基础进行调整计算,以反映现金流量增减变动及其结果。( )-初级会计师题库
查看答案
企业购入的房地产,部分用于出租(或资本增值)、部分自用,用于出租(或资本增值)的部分应当予以单独确认。( )-初级会计师题库
查看答案
购买债权投资实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息,应当计入债权投资的成本。( )-初级会计师题库
查看答案
当有确凿证据表明不能取得投资性房地产的公允价值时,投资性房地产后续计量应由公允价值模式转为成本模式。( )-初级会计师题库
查看答案
企业以自产的产品对外捐赠,由于会计核算时不做销售处理,因此不需要缴纳增值税。( )-初级会计师题库
查看答案
企业委托加工的应税消费品收回后用于直接销售的,应将受托方代收代缴的消费税计入委托加工物资的成本。( )-初级会计师题库
查看答案
对于随同商品出售而不单独计价的包装物,企业应按实际成本计入销售费用。( )-初级会计师题库
查看答案
当预付账款小于采购货物所支付的款项,收到货物时,差额部分记入“应付账款”科目的贷方。( )-初级会计师题库
查看答案
职工出差报销的火车票和餐饮费发票等都属于自制原始凭证。( )-初级会计师题库
查看答案
银行存款余额调节表,可以作为调整银行存款账面余额的记账依据。( )-初级会计师题库
查看答案
下列各项中,属于现金流量表中现金等价物的特征的有(  )。-初级会计师题库
查看答案
下列各项中,不影响企业当期营业利润的有(  )。-初级会计师题库
查看答案
下列各项中,关于生产性生物资产的表述中,正确的有( )。-初级会计师题库
查看答案
下列各项中,属于期间费用的有( )。-初级会计师题库
查看答案
下列各项中,计入工业企业其他业务成本的有(  )。-初级会计师题库
查看答案
企业计提固定资产折旧时,下列会计分录正确的有( )。-初级会计师题库
查看答案
下列各项中,应计入其他应付款的有( )。-初级会计师题库
查看答案
支付方式
微信
支付宝
支付金额
¥
3380.00元
确定付款
我已同意在线考试题库网
《服务协议》
请输入你的问题
提交