[简答题]
【背景资料】
A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工,在施工过程中遇到以下情况:
(1)4月3日起,因业主原因停工3d。
(2)4月3日上午上班时,项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于7d后到货安装。因停工和机柜晚到,乙向监理工程师提出了累计工期索赔。4月6日上午上班时,乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7d到货,乙为此又向监理工程师提出了新增7d的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2d后,方可开始安装。上述设备延期到货,导致其他相关工作依次顺延。
(3)为追赶进度,在机柜、服务器等设备到货后,乙立即组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。
(4)在敷设光缆过程中,发现其中一根光缆长度不足,乙决定进行接续。
(5)施工单位对全部2001条双绞线自检时发现有11条信道不合格、3条双绞线不通,且均无法修复,乙认为总比例未超过1%,自检结论为合格。施工单位对全部216条光纤信道自检时发现有1条不合格,且无法修复,乙认为比例未超过0.5%,自检结论为合格。
【问题】
 1.计算乙在4月3日可提出的累计工期索赔天数,监理工程师能否接受乙于4月6日提出的工期索赔天数。分别说明理由。
 2.乙为追赶进度采取的做法存在什么问题?简述正常的工作程序。
 3.说明光纤接续对光纤端面的要求。有哪几种制备光纤端面的方法?
 4.监理工程师能认可双绞线系统、光纤系统的自检结论吗?简述原因。
正确答案: 学习难度:

题目解析:

 1.4月3日提出的累计工期索赔天数为7d。理由:由于到货推迟影响工期7d。
监理工程师不能接受乙于4月6日提出的工期索赔天数。理由:机柜迟到7d,4月10日可以开始安装,4月12日已具备安装服务器的条件。服务器晚到7d,即4月13日到货,14日可以开始安装,故对工期造成的新增影响只有2d。
 2.乙为追赶进度采取的做法所存在的问题:缺少到货验收环节。
正常工作程序:设备到货后,施工单位应组织监理、业主、设备供应商共同进行设备到货验收。
 3.光纤接续对光纤端面的要求:制备后的光纤端面应平整、无毛刺、无缺损,且与轴线垂直。
制备光纤端面的方法:(1)刻痕法;(2)切割钳法;(3)超声波电动切割法。
 4.监理工程师不能认可光纤系统的自检结论。理由:光纤信道只要有一条不合格的,就判定光纤系统不合格。
监理工程师可以认可双绞线系统的自检结论。理由:双绞线布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被检测总数的1%,则判为不合格。本次自检无法修复的链路、信道或不合格线对数量未超过被检测总数1%,可以判定为合格。
查看正确答案与解析
领取2024一级建造师考前押题
提示:我们将把押题资料以短信的方式发送至您的手机
一级建造师相关问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
最新问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
支付方式
  • 微信
  • 支付宝
支付金额3380.00元
我已同意在线考试题库网《服务协议》

请输入你的问题